Документация - страница 3


объекта;

6.1.10. при обнаружении событий, угрожающих сохранности либо

прочности объекта, немедля известить Заказчика и до получения от него

указаний остановить работы и принять все вероятные меры по

предотвращению пришествия отрицательных последствий, которые могут быть

вызваны найденными обстоятельствами Документация - страница 3;

6.1.11. по первому требованию представителя Заказчика представлять всю

нужную информацию о ходе ремонтных работ;

6.1.12. обеспечить представителю Заказчика нужные условия для

выполнения им собственных обязательств на объекте;

6.1.13. сдать объект в эксплуатацию в установленные пт 4.2

Контракта сроки и Документация - страница 3 передать Заказчику набор исполнительной документации,

который включает общий журнальчик производства работ, уточненные сметы, списки

практически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ,

акты освидетельствования укрытых работ и ответственных конструкций;

6.1.14. обеспечить своевременное устранение недочетов, выявленных в

ходе Документация - страница 3 производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации

объекта. Исправлять недостатки, допущенные при выполнении работ, за собственный счет

в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении

Подрядчиком этих обязанностей Заказчик вправе для исправления некачественно

выполненных работ Документация - страница 3 привлечь другую компанию за счет Подрядчика;

6.1.15. соблюдать установленный законодательством порядок вербования и

использования зарубежных работников.

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные

законодательством Русской Федерации, другими правовыми актами и реальным

Контрактом.


Статья Документация - страница 3 7. Выполнение работ


7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет

Заказчика во отношениях с Подрядчиком и делает функции

технического надзора.

Полномочным представителем Заказчика является:

___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

___________________________________________________________________________

(документ, подтверждающий возможности)

___________________________________________________________________________

(заглавие организации, адресок, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в Документация - страница 3 качестве собственного представителя должностное

лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на

объекте и представляющее Подрядчика во отношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий возможности)

7.3. Подмена представителя Заказчика либо Документация - страница 3 Подрядчика, осуществляется с

неотклонимым письменным извещением об этом соответственной Стороны.

7.4. Представитель Заказчика делает последующие функции:

7.4.1. контроль за соответствием работ, используемых конструкций,

изделий, материалов требованиям строй норм и правил, эталонов,

технических критерий Документация - страница 3 и других нормативных документов;

7.4.2. принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных

изъянов в технической и сметной документации;

7.4.3. проверку наличия документов, удостоверяющих качество

применяемых Подрядчиком изделий и материалов (техпаспортов,

сертификатов и других документов);

7.4.4. освидетельствование Документация - страница 3 вместе с Подрядчиком укрытых работ и

ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования укрытых

работ;

7.4.5. проверку фактических объемов, свойства и цены выполненных

работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки

выполненных работ КС-2;

7.4.6. роль в Документация - страница 3 работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию

после проведения полгого ремонта многоквартирного дома и подписание

акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, обозначенных в пт 7.4, представитель

Заказчика имеет право:

7.5.1. проводить совещания с Подрядчиком и Документация - страница 3 участвовать в совещаниях,

проводящихся по инициативе Заказчика либо Подрядчика;

7.5.2. направлять в письменной форме замечания Подрядчику и добиваться

от него устранения обозначенных недочетов;

7.5.3. уведомлять в письменной форме Заказчика о действиях

представителя Заказчика, которые он считает неправомерными Документация - страница 3, и получать от

Заказчика надлежащие объяснения.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права заносить конфигурации в Контракт

либо добиваться от Подрядчика действий, нарушающих условия Контракта.

7.7. Все деяния во выполнение реального Контракта осуществляются

Сторонами исключительно в письменном виде Документация - страница 3, при всем этом письменные указания Подрядчику

могут даваться представителем Заказчика в журнальчике производства работ.

7.8. Представитель и по мере надобности другие должностные лица

Подрядчика должны по приглашению представителя Заказчика учавствовать

в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с Документация - страница 3 работами.

7.9. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика

должен учавствовать в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с

работами.

7.10. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами,

представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде Документация - страница 3 протоколов

совещаний и/либо записываются в журнальчик производства работ.

7.11. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком

Подрядчик должен вести общий журнальчик производства работ, в каком

отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и

условия производства Документация - страница 3 работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от

19.04.2004 N 70 "Организация строительства".

7.12. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком

субподрядные организации, владеющие нужным опытом, оборудованием и

персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством,

документами, подтверждающими их право Документация - страница 3 на выполнение данного вида работ.

Цена работ, передаваемых на субподряд, должна быть менее 50%

цены всех работ по Договору.

7.13. Все ископаемые предметы и другие находки, представляющие

геологический, археологический энтузиазм либо иную ценность, отысканные на

месте производства работ, не Документация - страница 3 являются собственностью Подрядчика. В случае

их обнаружения Подрядчик должен остановить работы и немедля уведомить

об этом Заказчика.


Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию


8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в

согласовании с ВСН 42-85(Р Документация - страница 3) - Правила приемки в эксплуатацию законченных

серьезным ремонтом жилых построек (в редакции Конфигураций N 1, утвержденных

Приказом Муниципального комитета Русской Федерации

жилищно-коммунального хозяйства от 06.05.1997 N 17-16), технической и

сметной документацией, также другими применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик должен письменно уведомить Документация - страница 3 представителя Заказчика о

окончании работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить

представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по

форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения извещения

Подрядчика Документация - страница 3 организует и в установленном порядке производит приемку

рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со денька подписания акта

приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении полгого ремонта по

нескольким видам работ на Документация - страница 3 объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей

комиссией законченных работ по серьезному ремонту объекта по всем видам

работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в процессе приемки в эксплуатацию

объекта недочетов в выполненной работе Документация - страница 3 составляется акт, в каком

фиксируется список изъянов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик

должен убрать все обнаруженные недостатки своими силами и за собственный счет в

сроки, обозначенные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию делается только после

выполнения всех Документация - страница 3 работ в полном согласовании с технической и сметной

документацией, также после устранения всех изъянов в согласовании с

пт 8.4 Контракта.

8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он воспринимает

на себя ответственность за сохранность объекта Документация - страница 3 и несет риск вероятного его

повреждения либо утраты.


Статья 9. Гарантии и качество по сданным работам


9.1. Гарантии свойства распространяются на все конструктивные элементы,

инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по

Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со Документация - страница 3 денька подписания акта

приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не обоснует, что недостатки

произошли вследствие обычного износа объекта либо его частей, либо

неверной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное

Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному

его Документация - страница 3 производителем.

9.3. При обнаружении изъянов Заказчик должен письменно известить об

этом Подрядчика. Подрядчик направляет собственного представителя не позже

________ дней с даты получения уведомления, а в случае выявления изъянов,

ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и Документация - страница 3 (либо) убыткам,

- немедля. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий недостатки, и

согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения изъянов не

должен превосходить сроков, нужных для подготовки производства

соответственных работ и производства таких работ Документация - страница 3 более, чем на 5 (5)

рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (либо) подписания акта

найденных изъянов Заказчик составляет однобокий акт с привлечением

независящих профессионалов, все расходы по оплате услуг которых при установлении

пришествия гарантийного варианта несет Подрядчик.

9.5. Если Документация - страница 3 Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных изъянов в

установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ

другую компанию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения

выполнения его обязанностей по устранению выявленных изъянов Документация - страница 3 в гарантийный

период.


Статья 10. Ответственность сторон


10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в согласовании с

действующим законодательством Русской Федерации за ненадлежащее

выполнение собственных обязанностей по Договору.

10.2. За нарушение сроков выполнения обязанностей по Договору

Заказчиком либо Подрядчиком виноватая Документация - страница 3 Сторона несет ответственность в виде

штрафа в размере 0,1% от цены, обозначенной в пт 1.2 Контракта за

каждый денек просрочки до фактического выполнения обязанностей.

10.3. За заключение контракта субподряда без согласования с Заказчиком

Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% цены Документация - страница 3 работ,

переданных на выполнение субподрядной организации. При всем этом Заказчик вправе

добиваться расторжения контракта субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком критерий Контракта (6.1.5, 6.1.6,

6.1.7) представитель Заказчика немедля письменно предупреждает об этом

Подрядчика с составлением Документация - страница 3 акта выявленного нарушения, подписываемого

Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в

однобоком порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2-х дней

выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5%

цены, обозначенной Документация - страница 3 в пт 1.2 Контракта за каждый денек до фактического

устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку либо другое ненадлежащее выполнение

обязанностей по Договору, также возмещение убытков, причиненных

ненадлежащим исполнением обязанностей, не высвобождает Стороны от

фактического выполнения обязанностей по Договору.

10.6. Обозначенные в Документация - страница 3 истинной статье штрафы взимаются за каждое нарушение

в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если обоснует, что

просрочка выполнения обозначенного обязательства произошла вследствие

неодолимой силы либо по вине другой Стороны.


Статья 11. Внесение конфигураций в Документация - страница 3 техно документацию


11.1. Представитель Заказчика вправе заносить от имени Заказчика

конфигурации в техно документацию при условии, что дополнительные работы

по цены не превосходят 10% обозначенной в пт 1.2 Контракта цены

работ и нрав работ не меняется.

11.2. При Документация - страница 3 внесении конфигураций в техно документацию в согласовании

с пт 11.1 дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам

в согласовании со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью

реального Контракта.

11.3. Внесение в техно документацию конфигураций в большем против

обозначенного в пт Документация - страница 3 11.1 истинной статьи объеме осуществляется на базе

согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков

выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.


Статья 12. Происшествия неодолимой силы


12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо полное

неисполнение собственных обязанностей по Договору, если оно Документация - страница 3 явилось следствием

появления событий неодолимой силы. К происшествиям

неодолимой силы относятся: землетрясения, пожары, наводнения,

стачки, конфигурации действующего законодательства, другие чрезвычайные

происшествия, действующие на выполнение обязанностей по договору.

12.2. В случае пришествия обозначенных в пт 12.1 событий

Сторона Документация - страница 3, которая не в состоянии исполнить взятые на себя по Договору

обязательства, должна в трехдневный срок сказать об этих обстоятельствах

другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами

местной власти.

12.3. С момента пришествия форс-мажорных событий Документация - страница 3 действие

Контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.


Статья 13. Порядок расторжения контракта


13.1. Заказчик вправе в однобоком порядке расторгнуть Контракт и

востребовать возмещения причиненных убытков в случае последующих нарушений

Подрядчиком критерий Контракта:

13.1.1. если в течение 10 дней Документация - страница 3 с даты подписания Сторонами Контракта

Подрядчик не представил обеспечение выполнения Контракта;

13.1.2. если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в

течение 10 дней с установленной в пт 4.1 реального Контракта даты

начала работ;

13.1.3. в случае Документация - страница 3 многократного нарушения Подрядчиком обязанностей по

Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Контракта в

согласовании с пт 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответственное

извещение. Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком

обозначенного извещения. После расторжения Контракта представитель Заказчика

должен оценить цена Документация - страница 3 работ, сделанных Подрядчиком к моменту

расторжения, и цена убытков, которые понес и (либо) понесет Заказчик в

итоге невыполнения Подрядчиком собственных обязанностей и расторжения

Контракта.

13.3. Если цена сделанных Подрядчиком работ превосходит

цена убытков, которые понес и Документация - страница 3 (либо) понесет Заказчик, разница должна

быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней.

Если цена сделанных Подрядчиком работ меньше цены убытков,

которые понес и (либо) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена

Заказчику Документация - страница 3 в течение 10 дней.


Статья 14. Разрешение споров


14.1. Спорные вопросы, возникающие в процессе выполнения Контракта,

разрешаются сторонами методом переговоров.

14.2. При появлении меж Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу

недочетов выполненных работ либо их обстоятельств и Документация - страница 3 невозможности урегулирования

этого спора переговорами, по просьбе хоть какой из Сторон может быть

назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая

предназначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком критерий

Контракта либо причинной связи меж действиями Подрядчика и найденными

недочетами Документация - страница 3, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет

Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению меж

Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора методом переговоров

спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный трибунал Документация - страница 3 по месту

нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством

Русской Федерации порядке.


Статья 15. Особенные условия


15.1. _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Статья 16. Остальные условия


16.1. Все конфигурации и дополнения к Договору числятся действительными,

если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае Документация - страница 3 конфигурации адреса или других реквизитов Стороны должны

уведомить об этом друг дружку в недельный срок со денька таких конфигураций.

16.3. Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную

юридическую силу.

16.4. Контракт считается заключенным с Документация - страница 3 момента его подписания Сторонами

и действует до выполнения Сторонами собственных обязанностей.


Статья 17. Приложения к истинному Договору


Приложениями к истинному договору, составляющими его неотъемлемую

часть, являются последующие документы:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________


Статья 18. Реквизиты Сторон


18.1. Заказчик: _______________________________________________________

Местопребывание: ______________________________________________________

Реквизиты: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

18.2. Подрядчик: ______________________________________________________

Местопребывание Документация - страница 3: ______________________________________________________

Реквизиты: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Подписи сторон


Заказчик Подрядчик

_______________________ _______________________

(подпись) (подпись)


(место для печати)


Приложение 8


ПРОТОКОЛ

вскрытия конвертов с заявками на роль в открытом

конкурсе на выполнение работ по серьезному ремонту

многоквартирного дома


___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование работ, объект)

___________________________________________________________________________

(место проведения вскрытия конвертов)

___________________________________________________________________________

(дата Документация - страница 3 вскрытия конвертов)


Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии _________________________________________________

Секретарь комиссии ____________________________________________________

Члены комиссии ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: _____________________

___________________________________________________________________________

Время начала вскрытия конвертов: ______________________________________

На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников

конкурса:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование Документация - страница 3 организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

По приглашению устроителя конкурса на процедуре вскрытия конвертов

присутствовали:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Устроителем конкурса было получено и записанно _______ заявок.

До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала Документация - страница 3, что они не

повреждены и упакованы методом, не позволяющим просмотр или изъятие

вложений.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от

последующих организаций:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса, адресок)

Конкурсная комиссия разглядела конкурсные заявки на предмет

определения Документация - страница 3 возможностей лиц, подавших заявки, также соответствия

конкурсных заявок требованиям конкурсной документации.

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к

роли в конкурсе допускаются последующие организации:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса, адресок)

По результатам рассмотрения заявок конкурсная Документация - страница 3 комиссия решила, что к

роли в конкурсе не допускаются последующие организации:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса, адресок)

Председатель конкурсной комиссии

___________________________________________________________________________

Члены конкурсной комиссии: ____________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Приложение 9


ПРОТОКОЛ

оценки заявок на роль в открытом конкурсе на

выполнение работ по серьезному Документация - страница 3 ремонту многоквартирного дома:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование работ, объект)


_________________________________________________ _______________________

(место проведения) (дата)


Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии _________________________________________________

Секретарь комиссии ____________________________________________________

Члены комиссии ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

На функцию оценки и сравнения конкурсных заявок поступили заявки

последующих участников Документация - страница 3 конкурса: ____________________________________________

(наименование участника конкурса, адресок)

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по аспектам,

установленным конкурсной документацией. Результаты оценки заявок по

аспектам цены контракта, срока выполнения работ и квалификации участника

отражены в приложении 1 к истинному Документация - страница 3 протоколу. Конкурсная комиссия

произвела суммирование результатов оценки заявок.

По результатам оценки заявок представленным заявкам присвоены

последующие номера:

1. ___________________________________________________________________,

2. _____________________________________________________________ и т.д.

Победителем конкурса признана: ________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование организации)

Устроителю конкурса поручается в пятидневный срок со денька подписания

реального Документация - страница 3 протокола выполнить возврат обеспечения конкурсной заявки

участникам кроме участников, заявкам которых присвоены 1 и 2

номера.

Председатель конкурсной комиссии ______________________________________

Члены конкурсной комиссии _____________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Таблица 1

к Протоколу

оценки заявок на роль

в открытом конкурсе на

выполнение работ по серьезному

ремонту многоквартирных домов


ОЦЕНКА

заявок на роль Документация - страница 3 в открытом конкурсе на выполнение

работ по серьезному ремонту многоквартирных домов


N
п/п

Наименование
участника
конкурса

Дата и
время
регистрации
заявки

Аспект
цены
контракта

Аспект
срока
выполнения
работ

Аспект квалификации участника

Итого

показатель

балл

показатель

балл

опыт
работы

штрафной
балл

квалификация

штрафной
балл

соблюдение
техники
безопасности

штрафной
балл

судебные
решения

штрафной
балл

балл




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13








































































































dokumentaciya-ob-aukcione-dlya-provedeniya-otkritogo-aukciona-v-elektronnoj-forme-stranica-24.html
dokumentaciya-ob-aukcione-dlya-provedeniya-otkritogo-aukciona-v-elektronnoj-forme-stranica-36.html
dokumentaciya-ob-aukcione-dlya-provedeniya-otkritogo-aukciona-v-elektronnoj-forme-stranica-42.html