Документация о закупке №197 открытый запрос предложений

СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ОГРН 1027201233620 ИНН/КПП 7205011944/720201001

р/с 40702810000020000106 в Тюменском филиале

ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» г. Тюмень

к/с 30101810500000000962 БИК 047106962

625023, РФ, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Одесская 14

тел.: +7 (3452) 53-60-11, 53-60-12 (приёмная),

+7 (3452) 53-60-95, 53-60-97, 53-60-92 (общий отдел),

+7 (3452) 53-60-98 (факс),

office@suenco.ru Документация о закупке №197 открытый запрос предложений

www.suenco.ru


Исх. №_________от «_____» _______________20___г.

На №_________ от «_____»_______________20___г.

Утверждено

Приказом Директора

^ ОАО «СУЭНКО»


от «___» ___________ 2012 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ № 197


открытый запрос предложений на выполнение комплекса мероприятий в целях воплощения технологического присоединения


г.Тюмень


^ СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ


РАЗДЕЛ Документация о закупке №197 открытый запрос предложений 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

  1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Заказчик. Предмет закупки

1.2. Место, условия и сроки поставки продуктов (выполнения работ, оказания услуг)

1.3. Исходная (наибольшая) стоимость договора. Порядок формирования цены договора

1.4. Форма, сроки и порядок оплаты поставки продуктов (выполнения работ Документация о закупке №197 открытый запрос предложений, оказания услуг)

1.5. Требования к участникам размещения заказа

    1. Отказ в допуске к роли в закупке

^ 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

2.1. Содержание документации о закупке

2.2. Порядок предоставления документации о закупке

2.3. Форма, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа Документация о закупке №197 открытый запрос предложений объяснений положений документации о закупке.

2.4. Внесение конфигураций в документацию о закупке.

2.5. Отказ от проведения закупки

^ 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА Роль В ЗАКУПКЕ

3.1. Форма заявки на роль в закупке

3.2. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на Документация о закупке №197 открытый запрос предложений роль в закупке

3.3. Стоимость и валюта заявки на роль в закупке

3.4. Требования к оформлению заявок на роль в закупке

^ 4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА Роль В ЗАКУПКЕ

4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока Документация о закупке №197 открытый запрос предложений подачи заявок на роль в закупке.

4.2. Конфигурации и отзыв заявок на роль в закупке

4.3. Заявки на роль в закупке, поданные с запозданием

4.4. Срок деяния заявок на роль в закупке

^ 5 ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ Фаворита

5.1. Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на роль Документация о закупке №197 открытый запрос предложений в закупке.

5.2. Оценка, сопоставление и предварительное ранжирование неотклоненных предложений.

5.3. Переторжка.

5.4. Определение фаворита.

5.5. Подписание контракта.

^ РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

РАЗДЕЛ 3 Эталоны ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

3.1. ФОРМА ЗАЯВКИ НА Роль Документация о закупке №197 открытый запрос предложений В ЗАКУПКЕ

^ 3.2. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

3.3. ФОРМА ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ Объяснений ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.4. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА Роль В ЗАКУПКЕ

^ РАЗДЕЛ 4 Техно ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 5 ПРОЕКТ Контракта


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    1. Заказчик. Предмет закупки Документация о закупке №197 открытый запрос предложений.

Форма закупки: открытый запрос предложений.

Предмет закупки: указан в Информационной карте закупки.

Заказчик: Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (ОАО «СУЭНКО») (ОГРН 1027201233620, ИНН 7205011944, юридический адресок: 625023, г.Тюмень, ул.Одесская,14.

    1. Место, условия и Документация о закупке №197 открытый запрос предложений сроки поставки продуктов (выполнения работ, оказания услуг)

      1. Место выполнения работ: в согласовании с Информационной картой закупки.

      2. Срок выполнения работ: в Информационной карте закупки.

      3. Условия выполнения работ: в согласовании с Информационной картой.

    1. Исходная (наибольшая Документация о закупке №197 открытый запрос предложений) стоимость договора. Порядок формирования цены договора

Исходная (наибольшая) стоимость договора – в согласовании с Информационной картой закупки.

Стоимость содержит в себе все издержки на предлагаемые на выполнения работ, в том числе НДС 18%.

    1. ^ Форма Документация о закупке №197 открытый запрос предложений, сроки и порядок оплаты поставки продуктов (выполнения работ, оказания услуг)

Оплата делается в согласовании с информационной картой закупки.

    1. ^ Требования к участникам размещения заказа

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в согласовании с Документация о закупке №197 открытый запрос предложений законодательством Русской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продуктов, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом истинной закупочной процедуры;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника Документация о закупке №197 открытый запрос предложений размещения заказа – юридического лица, личного бизнесмена нулем и об открытии конкурсного производства, также отсутствие признаков банкротства, предусмотренных федеральным законом о несостоятельности (банкротстве);

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Русской Федерации об Документация о закупке №197 открытый запрос предложений административных правонарушениях, на денек подачи заявки на роль в закупке;
^ - отсутствие в реестре нерадивых поставщиков сведений об Участниках размещения заказа.

    1. Отказ в допуске к роли в закупке

Участник размещения заказа не допускается Документация о закупке №197 открытый запрос предложений к роли в закупке в случае:

- несоответствия участника требованиям, установленным п.1.5. документации о закупке;

- непредставление документов, предусмотренных в пт 3.1. документации о закупке;

- несоответствия заявки на роль в закупке требованиям документации о закупке Документация о закупке №197 открытый запрос предложений, в том числе:

заявка не подписана подабающим образом, наличие в заявке предложения о стоимости контракта, превосходящей исходную (наивысшую) стоимость контракта.

^ 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

    1. Содержание документации о закупке

Реальная документация о закупке содержит требования Документация о закупке №197 открытый запрос предложений, установленные Заказчиком, к качеству, техническим чертам поставки продуктов (выполнения работ, оказания услуг), требования к их безопасности, требования к результатам поставки продуктов (выполнения работ, оказания услуг) и другие характеристики, связанные с определением соответствия Документация о закупке №197 открытый запрос предложений оказываемых услуг потребностям Заказчика.

    1. ^ Порядок предоставления документации о закупке

Со денька размещения на официальном веб-сайте Документации о закупке о проведении закупки Заказчик на основании заявления хоть какого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в Документация о закупке №197 открытый запрос предложений течение 2-ух рабочих дней со денька получения соответственного заявления должен предоставить такому лицу документацию о закупке.

    1. ^ Форма, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа объяснений положений документации о закупке

Со Документация о закупке №197 открытый запрос предложений денька размещения на официальном веб-сайте Документации о закупке о проведении закупки и документации о закупке Заказчик на основании заявления хоть какого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, подписанного уполномоченным Документация о закупке №197 открытый запрос предложений лицом участника размещения заказа с указанием должности, фамилии, имени, отчества (вполне) и скрепленного печатью, в течение 2-ух рабочих дней со денька получения соответственного заявления должен предоставить в письменной форме либо в форме электрического Документация о закупке №197 открытый запрос предложений документа такому лицу объяснения закупочной документации, если обозначенный запрос поступил к Заказчику не позже, чем за три денька до денька окончания подачи заявок на роль в закупке. В тот же денек данные Документация о закупке №197 открытый запрос предложений объяснения должны быть размещены Заказчиком на официальном веб-сайте Заказчика.

^ 2.4. Внесение конфигураций в документацию о закупке

Заказчик по своей инициативе либо в согласовании с запросом Участника размещения заказа вправе внести конфигурации в документацию о Документация о закупке №197 открытый запрос предложений закупке не позже денька окончания срока подачи заявок на роль в закупке и расположить данные конфигурации в порядке, установленном для размещения уведомления о закупке и документации о закупке.


^ 2.5. Отказ от Документация о закупке №197 открытый запрос предложений проведения закупки

Заказчик может отрешиться от проведения закупки в хоть какое время до окончания срока подачи заявок на роль в закупке.

^ 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА Роль В ЗАКУПКЕ

    1. Форма заявки на роль в закупке

      1. Для роли в Документация о закупке №197 открытый запрос предложений закупке участник размещения заказа подает заявку на роль в закупке в срок и по форме, которые установлены истинной документацией о закупке.

3.1.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на Документация о закупке №197 открытый запрос предложений роль в закупке в отношении каждого предмета закупки (лота).

3.1.3 Участник размещения заказа подает заявку на роль в закупке в запечатанном конверте. На конверте указывается наименование Заказчика, номер закупки, предмет закупки. Место предоставления заявок:

625023, г.Тюмень Документация о закупке №197 открытый запрос предложений, ул.Одесская,14, каб. 317, время работы: с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

3.1.4. Содержание заявки. Заявка должна содержать предложения по условиям поставки продукта (оказания услуг, выполнения работ), также аспектам оценки, определенным Документация о закупке №197 открытый запрос предложений в истинной документации о закупке.

    1. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на роль в закупке

Заявка на роль в закупке должна содержать последующее:


  1. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3.2 к истинной Документации о закупке);

  2. Приобретенная Документация о закупке №197 открытый запрос предложений не ранее чем за 6 месяцев до денька размещения на официальном веб-сайте Заказчика уведомления о проведении открытого запроса предложений выписка из одного муниципального реестра юридических лиц либо нотариально заверенная копия таковой выписки Документация о закупке №197 открытый запрос предложений (для юридических лиц), выписка из одного муниципального реестра личных бизнесменов либо копия таковой выписки (для личных бизнесменов), копии документов, удостоверяющих личность (для других физических лиц);

  3. Документ, подтверждающий возможности лица на Документация о закупке №197 открытый запрос предложений воплощение действий от имени Участника размещения заказа (копия решения о предназначении либо об избрании или приказа о предназначении физического лица на должность, в согласовании с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Документация о закупке №197 открытый запрос предложений участника размещения заказа без доверенности (управляющий);

  4. Копия свидетельства о регистрации участника размещения заказа;

  5. Копия свидетельства о постановке участника размещения заказа на налоговый учет,

  6. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:

    1. Свидетельство саморегулируемой организации Документация о закупке №197 открытый запрос предложений в области строительства, в области проектирования, в области инженерных изысканий работ (с допуском на выполнение работ, являющихся предметом закупки);

    2. Сведения об опыте участника закупки по выполнению работ, подобных работам, являющимся предметов закупки Документация о закупке №197 открытый запрос предложений (по форме 3.5. к истинной Документации о закупке);

    3. Документы, подтверждающие бизнес репутацию участника закупки (отзывы заказчиков по ранее выполненным работам, другие документы);

    4. Сведения об оснащенности участника закупки устройствами и оборудованием для выполнения работ Документация о закупке №197 открытый запрос предложений (по форме 3.7. к истинной Документации о закупке);

    5. Копии действующих квалификационных аттестатов кадастрового инженера,

    6. Копии документов, подтверждающих наличие трудовых отношений лиц, имеющих данные аттестаты, с участником закупки;

    7. Сведения о кадровых ресурсах, имеющихся у Документация о закупке №197 открытый запрос предложений участника закупки для выполнения работ (по форме 3.8. к истинной Документации о закупке), также штатное замещение;

  7. График выполнения работ (по форме 3.6. к истинной Документации о закупке);

  8. Сметный расчет, составленный в согласовании с Документация о закупке №197 открытый запрос предложений требованиями Законодательства;

  9. Решение об одобрении либо о совершении большой сделки или копия такового решения в случае, если требование о необходимости наличия такового решения для совершения большой сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического Документация о закупке №197 открытый запрос предложений лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом договора, являются большой сделкой;

  10. Справка налогового органа об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и Документация о закупке №197 открытый запрос предложений другим неотклонимым платежам в бюджеты хоть какого уровня либо муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

  11. Копия годичный бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (с отметкой налогового органа о приеме): бухгалтерского баланса Документация о закупке №197 открытый запрос предложений и отчета о прибылях и убытках.



    1. ^ Стоимость и валюта в заявке на роль в закупке

      1. Стоимость договора, предлагаемая Участником размещения заказа в заявке на роль в закупке, не может превосходить исходную (наивысшую) стоимость договора, обозначенную Документация о закупке №197 открытый запрос предложений в настоящей документации о закупке. В случае, если стоимость договора, обозначенная участником размещения заказа в заявке на роль в закупке, превосходит исходную (наивысшую) стоимость договора, заявка не рассматривается на основании Документация о закупке №197 открытый запрос предложений ее несоответствия требованиям, установленным документацией о закупке.

      2. Стоимость договора, содержащаяся в заявке на роль в закупке, должна быть выражена в рублях Русской Федерации.

    1. Требования к оформлению заявок на роль в закупке

      1. Заявка составляется по форме Документация о закупке №197 открытый запрос предложений, установленной истинной документацией о закупке (Форма № 3.1 к истинной Документации о закупке).

      2. При описании критерий и предложений Участником размещения заказа должны применяться принятые обозначения и наименования в согласовании с требованиями действующего законодательства Документация о закупке №197 открытый запрос предложений.

      3. Сведения, которые содержатся в заявке на роль в закупке, не должны допускать многосмысленных истолкований.

      4. Заявка на роль в закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) должна быть оформлена последующим образом: все листы заявки Документация о закупке №197 открытый запрос предложений на роль в закупке должны быть пронумерованы. Заявка на роль в закупке должна содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана Документация о закупке №197 открытый запрос предложений участником размещения заказа либо лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

      5. Соблюдение участником размещения заказа обозначенных требований значит, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на роль в закупке поданы от имени Документация о закупке №197 открытый запрос предложений участника размещения заказа, также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на роль в закупке. Подчистки и исправления не допускаются, кроме исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на роль Документация о закупке №197 открытый запрос предложений в закупке (либо лицами, действующими по доверенности).

      6. Копии документов должны быть прошиты, заверены уполномоченным лицом участника закупки (если закупочной документацией не установлено требование о нотариальном заверении).

      7. В заявке на роль в закупке декларируется соответствие участника Документация о закупке №197 открытый запрос предложений размещения заказа требованиям, предусмотренным пт 1.5 закупочной документации.

      8. Заявка на роль в конкурсе в отношении каждого предмета закупки (лота), оформляется последующим образом: Участник размещения заказа должен приготовить один уникальный экземпляр заявки на Документация о закупке №197 открытый запрос предложений роль в закупке, который должен поместить в отдельный конверт. Потом этот конверт запечатывается. При этом на конверте указывается наименование Заказчика, номер закупки, предмет закупки.

      9. После начала процедуры вскрытия конвертов с заявками Документация о закупке №197 открытый запрос предложений на роль в закупке не допускается внесение конфигураций в заявки на роль в закупке.

      10. Выставленные в составе заявки на роль в закупке документы не ворачиваются Участнику размещения заказа.

^ 4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА Роль В Документация о закупке №197 открытый запрос предложений ЗАКУПКЕ

4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на роль в закупке.

4.1.1. Датой начала срока подачи заявок на роль в закупке является денек, обозначенный в Информационной карте закупки.

4.1.2. Прием заявок на Документация о закупке №197 открытый запрос предложений роль в закупке завершается в денек, обозначенный в Информационной карте закупки.

4.1.3. По просьбе лица, подавшего конверт с заявкой на роль в закупке, Заказчик выдает расписку в получении конверта с таковой заявкой с Документация о закупке №197 открытый запрос предложений указанием даты и времени его получения.

^ 4.2. Конфигурации и отзыв заявок на роль в закупке

4.2.1. Участник закупки, подавший заявку на роль в закупке, вправе поменять либо отозвать заявку на роль в Документация о закупке №197 открытый запрос предложений закупке в хоть какое время до денька вскрытия конвертов с заявками на роль в закупке. Изменение к заявке подается методом, установленным для подачи заявок на роль в закупке. При всем этом на Документация о закупке №197 открытый запрос предложений конверте должно быть обозначено, что это конфигурации на роль в закупке.

4.2.2. Конверты с переменами заявок на роль в закупке вскрываются сразу с конвертами, содержащими заявки на роль в закупке.

4.2.3. Участник размещения заказа, желающий отозвать свою Документация о закупке №197 открытый запрос предложений заявку на роль в закупке, уведомляет Заказчика в письменной форме до окончания срока подачи заявок на роль в закупке. В извещении в неотклонимом порядке должно указываются наименование организации – участника Документация о закупке №197 открытый запрос предложений размещения заказа, отзывающего заявку на роль в закупке. Возврат отозванной заявки на роль в закупке осуществляется при вскрытии конвертов соответственному представителю участника или направляется по почте после вскрытия конвертов.


^ 4.3. Заявки на роль в закупке, поданные Документация о закупке №197 открытый запрос предложений с запозданием

Конверты с заявками, приобретенные после окончания срока их подачи, вскрываются, и в тот же денек ворачиваются Участникам размещения заказа совместно с подходящим извещением. Данные о вскрытии конвертов с заявками на Документация о закупке №197 открытый запрос предложений роль в закупке, приобретенных после установленного срока окончания приема заявок на роль в закупке, фиксируются Заказчиком в соответственном акте, который хранится с остальными документами по проведенной закупке.

^ 4.4. Срок деяния заявок на Документация о закупке №197 открытый запрос предложений роль в конкурсе

Заявки на роль в закупке должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры закупки, которая заканчивается подписанием договора либо принятием решения об отмене закупки.

^ 5. ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ Фаворита

    1. Вскрытие конвертов и Документация о закупке №197 открытый запрос предложений рассмотрение заявок на роль в закупке.

5.1.1. Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок производится в срок, установленный Информационной картой закупки по адресу: г. Тюмень, ул. Одесская, 14, каб. 317. На функцию вскрытия конвертов с заявками на роль Документация о закупке №197 открытый запрос предложений в закупке могут быть приглашены участники закупки. Приглашения направляются всем участникам, направившим заявки на роль в закупке.

5.1.2. После вскрытия конвертов, приобретенные заявки проходят функцию рассмотрения на предмет соответствия требованиям закупочной документации, по Документация о закупке №197 открытый запрос предложений результатам которой закупочной комиссией принимается решение о допуске претендента к роли в закупке либо об отказе в таком допуске.

5.1.3. Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на роль в закупке, в каком должны Документация о закупке №197 открытый запрос предложений содержаться сведения о дате, времени, месте вскрытия конвертов и рассмотрения заявок, месте дате, времени поступления заявок от участников размещения заказа, наименовании участников заказа, заявки которых подверглись рассмотрению, о списке представленных ими документов, о решении Документация о закупке №197 открытый запрос предложений комиссии о допуске (отклонении) заявок, дате составления протокола.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в течение денька, последующего после денька окончания рассмотрения заявок.

    1. Оценка, сопоставление и предварительное ранжирование неотклоненных предложений Документация о закупке №197 открытый запрос предложений.

5.2.1. Оценка, сопоставление и предварительное ранжирование неотклоненных предложений проводится в срок, установленный Информационной картой закупки, в согласовании с аспектами, обозначенными Информационной карте закупке.

5.2.2. В процессе данной процедуры комиссией принимается решение о присвоении заявкам Документация о закупке №197 открытый запрос предложений участников порядковых номеров зависимо от предпочтительности предложений, содержащихся в заявках.

5.2.3. Оценка заявок проводится закупочной комиссией в последующей последовательности:

- определение рейтинга каждой заявки участника закупки;

- ранжирование заявок:

номер 1 получает заявка с более высочайшим Документация о закупке №197 открытый запрос предложений рейтингом по каждой заявке, дальше порядковые номера выставляются по мере понижения рейтинга;

- при равенстве характеристик наименьший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная ранее.

Итог оценки заявок оформляется в виде таблицы:




Итог ранжирования заявок

Наименование

участника

Рейтинг Документация о закупке №197 открытый запрос предложений,

присуждаемый заявке

























5.2.4. Если по результатам оценки заявок на роль в закупке принято решение о допуске к роли в закупке только одной заявки, ранжирования заявок не делается.

5.2.5. Если в случаях, обозначенных в истинной Документация о закупке №197 открытый запрос предложений документации о закупке процедура переторжки не проводится, определение фаворита закупки делается по результатам оценки заявок на роль в закупке.

5.2.6. Комиссия ведет протокол оценки и сравнения заявок на роль в закупке, в каком Документация о закупке №197 открытый запрос предложений должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сравнения заявок, о порядке оценки и о сравнении заявок на роль в закупке, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам Документация о закупке №197 открытый запрос предложений на роль в закупке значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на роль в закупке, о принятом на основании результатов оценки и сравнения заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров Документация о закупке №197 открытый запрос предложений в итоге ранжирования, а если определялся фаворит, то сведения об участнике, признанном победителем закупки, также наименования и почтовые адреса участников закупки, заявкам которых присвоен 1-ый и 2-ой номера, сведения о проведении процедуры переговоров.

Протокол Документация о закупке №197 открытый запрос предложений подписывается всеми присутствующими членами комиссии в течение денька, последующего после денька его составления.

5.2.7. Аспекты оценки предложений.

Аспекты оценки определены Информационной картой закупки.

5.2.8. Порядок оценки предложений.

Каi - значимость аспекта «цена контракта» (значимость данного аспекта Документация о закупке №197 открытый запрос предложений, т.е. весовой коэффициент оценок по данному аспекту, в согласовании с Информационной картой закупки);

Кbi - значимость аспекта «качество оказания услуг и квалификация участника закупки» (значимость данного аспекта, т.е. весовой коэффициент оценок Документация о закупке №197 открытый запрос предложений по данному аспекту, в согласовании с Информационной картой закупки);

Kf - значимость аспекта «сроки оказания услуг» (значимость данного аспекта, т.е. весовой коэффициент оценок по данному аспекту, в согласовании с Информационной Документация о закупке №197 открытый запрос предложений картой закупки );

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по аспектам. Дробное значение рейтинга округляется до 2-ух десятичных символов после запятой по математическим правилам округления.

Значимость критериев определяется Документация о закупке №197 открытый запрос предложений в процентах. При всем этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответственного аспекта в процентах, деленному на 100.

Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в истинной Документации о закупке, составляет 100 процентов Документация о закупке №197 открытый запрос предложений.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается методом сложения рейтингов по каждому аспекту оценки заявки, установленному в истинной Документации о закупке, умноженных на их значимость.

Присуждение каждой заявке Документация о закупке №197 открытый запрос предложений порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней критерий выполнения договора делается по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей больший итоговый рейтинг, присваивается 1-ый номер.

После оценки Документация о закупке №197 открытый запрос предложений и сравнения представленных участниками закупки заявок, Заказчик может провести функцию переговоров с одним либо несколькими участниками.

В случае, если по итогам проведения закупочной процедуры больший итоговый рейтинг будет присвоен нескольким заявкам Документация о закупке №197 открытый запрос предложений, проведение переговоров непременно. Фаворит определяется по итогам проведения данных переговоров.

^ Оценка заявок по аспекту «цена контракта»:

При оценке заявок по аспекту «цена контракта» внедрение подкритериев не допускается. Для определения рейтинга Документация о закупке №197 открытый запрос предложений заявки по данному аспекту наилучшим условием выполнения договора по обозначенному аспекту признается предложение участника закупки с меньшей ценой договора.

Рейтинг, присуждаемый заявке по аспекту «цена контракта» определяется по формуле:



где:

Ra i - рейтинг, присуждаемый Документация о закупке №197 открытый запрос предложений i-й заявке по обозначенному аспекту;

Аmax - исходная (наибольшая) стоимость договора, установленная в Уведомлении;

Ai - предложение i-гo участника закупки по стоимости договора.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой Документация о закупке №197 открытый запрос предложений заявке по аспекту «цена контракта», множится на подобающую обозначенному аспекту значимость.

Договор заключается на критериях по данному аспекту, обозначенных в заявке.

^ Оценка заявок по аспекту «качество оказания услуг и квалификация участника закупки Документация о закупке №197 открытый запрос предложений»:

Для оценки заявок по аспекту «качество услуг и квалификация участника закупки» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Для определения рейтинга заявки по аспекту «качество услуг и квалификация участника закупки» в Документация о закупке №197 открытый запрос предложений истинной Документации о закупке инсталлируются:

а) предмет оценки и исчерпающий список характеристик по данному аспекту;

б) наибольшее значение в баллах для каждого показателя обозначенного аспекта. При всем этом сумма наибольших значений всех Документация о закупке №197 открытый запрос предложений установленных характеристик составляет 100 баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по аспекту «качество услуг и квалификация участника закупки», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых этой заявке по обозначенному аспекту. В случае внедрения Документация о закупке №197 открытый запрос предложений характеристик рейтинг, присуждаемый i-й заявке по данному аспекту, определяется по формуле:



где:

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по обозначенному аспекту;

Cik - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в Документация о закупке №197 открытый запрос предложений баллах всех членов закупочной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на роль в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных характеристик.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по Документация о закупке №197 открытый запрос предложений аспекту «качество работ, услуг и квалификация участника закупки», множится на подобающую обозначенному аспекту значимость.

Наибольшее количество баллов присваивается заявке с наилучшим предложением по качеству услуг и квалификации участника закупки.

^ Оценка заявок Документация о закупке №197 открытый запрос предложений по аспекту «Срок оказания услуг»:

Оценка заявок осуществляется по одному сроку выполнения работ.

При оценке заявок по данному аспекту внедрение подкритериев не допускается.

В рамках обозначенного аспекта оценивается срок оказания услуги, в Документация о закупке №197 открытый запрос предложений течение которого участник закупки в случае заключения с ним договора должен оказать услуги.

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по данному аспекту, определяется по формуле:

max i

F - F

Rf = ----------- x 100,

i max min

F - F

где:

Rf Документация о закупке №197 открытый запрос предложений - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по обозначенному аспекту;

i

max

F - наибольший срок оказания услуги в календарных деньках с момента заключения контракта;

min

F - малый срок оказания услуги в календарных деньках с Документация о закупке №197 открытый запрос предложений момента заключения контракта;

i

F - предложение, находящееся в i-й заявке по сроку оказания услуги в календарных деньках с момента заключения контракта.

Для получения оценки (значения в баллах) по аспекту (показателю) для каждой заявки Документация о закупке №197 открытый запрос предложений рассчитывается среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии по аспекту (показателю).

    1. Переторжка.

5.3.1. После оценки, сопоставления и подготовительного ранжирования неотклоненных предложений Заказчик предоставляет участникам закупочной процедуры возможность добровольно повысить предпочтительность их Документация о закупке №197 открытый запрос предложений предложений методом понижения начальной (обозначенной в заявке) цены. Для роли в переторжке в неотклонимом порядке приглашаются участники, заявки которых не были отклонены и заняли в подготовительном ранжировании места с первого по 4-ое. Другие Документация о закупке №197 открытый запрос предложений участники закупочной процедуры, чьи заявки не были отклонены, могут быть приглашены для роли в процедуре переторжки по решению закупочной комиссии.

5.3.2. Приглашения на роль в процедуре переторжки направляются участникам по электрической почте, обозначенной Документация о закупке №197 открытый запрос предложений в Анкете участника в срок, установленный Информационной картой закупки. Процедура переторжки состоится в срок, установленный Информационной картой закупки. Форма проведения переторжки будет указана в приглашении на переторжку.

Участник закупочной процедуры имеет Документация о закупке №197 открытый запрос предложений право предоставить отдельный запечатанный конверт, содержащий документ с малой ценой, сразу с предоставлением заявки на роль в закупке (в целях сокращения временных издержек на его отдельное предоставление). Данный конверт вскрывается при процедуре переторжки. Обозначенная Документация о закупке №197 открытый запрос предложений участником малая стоимость учитывается как предложение, изготовленное на переторжке.

5.3.3. Время, дата и место проведения переторжки обозначено в Информационной карте закупки.

В случае, если к роли в закупке допущена только одна заявка, переторжка Документация о закупке №197 открытый запрос предложений не проводится.

5.3.4. Комиссия ведет протокол переторжки, в каком должны содержаться сведения о дате, времени, месте проведения переторжки, составе участников, которым направлялись приглашения на роль в переторжке, данные участников, присутствующих на Документация о закупке №197 открытый запрос предложений переторжке, шаг переторжки, предложения всех присутствующих участников.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в течение денька, последующего после денька его составления. Если процедура переторжки не проводилась, протокол не составляется.

    1. Определение фаворита.

5.4.1. Определение Документация о закупке №197 открытый запрос предложений фаворита производится в срок, установленный Информационной картой закупки.

5.4.2. Определение фаворита делается в согласовании с аспектами, обозначенными в документации о закупке.

5.4.3. Если в случаях, обозначенных в документации о закупке процедура переторжки не проводится Документация о закупке №197 открытый запрос предложений, определение фаворита закупки делается на шаге оценки, сопоставления и подготовительного ранжирования неотклоненных предложений.

5.4.4. Победителем закупки признается Участник закупки, который предложил наилучшие условия выполнения договора и заявке на роль в закупке которого присвоен Документация о закупке №197 открытый запрос предложений 1-ый номер.

5.4.5. В случае, если после объявления фаворита закупки Заказчику станут известны факты несоответствия фаворита закупки требованиям, предъявляемым к Участникам закупки, установленные истинной документацией о закупке, заявка фаворита на роль в Документация о закупке №197 открытый запрос предложений закупки отклоняется и новым победителем закупки признается Участник закупки, заявке которого присвоен 2-ой номер согласно протокола оценки и сравнения заявок.

5.4.6. Комиссия ведет протокол определения фаворита, в каком должны содержаться сведения о решении каждого Документация о закупке №197 открытый запрос предложений члена комиссии о присвоении заявкам на роль в закупке значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на роль в закупке, также наименования и почтовые адреса участников закупки, заявкам которых присвоен 1-ый Документация о закупке №197 открытый запрос предложений и 2-ой номера.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в течение денька, последующего после денька его составления. Если фаворит был определен на стадии оценки, сопоставления и подготовительного ранжирования не отклонённых предложений Документация о закупке №197 открытый запрос предложений, то протокол определения фаворита не составляется.

    1. Подписание контракта.

5.5.1. Подписание контракта производится не ранее даты подписания протокола, в каком определен фаворит закупки. Контракт подписывается по форме, являющейся приложением к истинной Документации о закупке. Стоимость определяется по Документация о закупке №197 открытый запрос предложений результатам проведения закупки. Контракт подписывается при ублажении критерий Документации о закупке о запросе предложений. При отсутствии предложений либо неудовлетворении предъявленного предложения Документации о закупке по решению Управляющего Заказчика закупки запрос Документация о закупке №197 открытый запрос предложений предложений признается несостоявшимся.

5.5.2. В случае, если фаворит закупки уклонится от заключения контракта (т.е. не представит Заказчику подписанный со собственной стороны экземпляр контракта в течение 10 календарных дней после получения от Заказчика контракта, составленного Документация о закупке №197 открытый запрос предложений по результатам закупки), Заказчик вправе обратиться в трибунал с иском о понуждении фаворита закупки заключить контракт, также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или заключить контракт с участником закупки, заявке Документация о закупке №197 открытый запрос предложений на роль в закупки которого по результатам ранжирования заявок присвоен 2-ой номер.

5.5.3. Заказчик в хоть какое время до подписания протокола определения фаворита (или протокола оценки и сравнения заявок, если фаворит определяется Документация о закупке №197 открытый запрос предложений на данном шаге) может поменять сроки проведения закупки методом внесения конфигураций в реальную Документацию о закупке. Конфигурации в Документацию о закупке публикуются на веб-сайте Заказчика в течение 1-го рабочего денька Документация о закупке №197 открытый запрос предложений с момента их подписания.


^ РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ


Последующая информация и данные для определенной закупки на поставку продуктов, выполнение работ либо оказание услуг изменяют и/либо дополняют положения Раздела 1. «Общие условия проведения закупки». При Документация о закупке №197 открытый запрос предложений появлении противоречий меж положениями, закрепленными в Разделе 1. «Общие условия проведения закупки» и истинной Информационной картой, используются положения Информационной карты.




п/п

Ссылка на пункт

Раздела I конкурсной документации

Наименование

пт документации о закупке

Текст пояснений

1

Пункт 1.1.

Заказчик

^ Наименование Документация о закупке №197 открытый запрос предложений заказчика, контактная информация:

Открытое Акционерное Общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания»

Место нахождения: 625023, Русская Федерация, г. Тюмень, ул. Одесская, д.14

^ Почтовый адресок: 625023, Русская Федерация, г. Тюмень, ул. Одесская, д.14

Контактное Документация о закупке №197 открытый запрос предложений лицо: Кузнецова Татьяна Игоревна (тел. 53-60-82), электрическая почта KuznecovaT@suenco.ru Предложения и жалобы по процедуре проведения закупки принимаются на e-mail: KuznecovaT@suenco.ru и zakupki@k-m-i.ru.

^ Официальный веб-сайт: www.suenco Документация о закупке №197 открытый запрос предложений.ru


2

Пункт 1.1.

Предмет закупки

Открытый запрос предложений на выполнение комплекса мероприятий в целях воплощения технологического присоединения для ОАО «СУЭНКО»

3

Пункт 1.1.

Описание работ

- Разработку проектной документации на объект – Строительство: КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ Документация о закупке №197 открытый запрос предложений ТП-159-I до ВРУ-0,4 кВ на земляном участке №65 в 10 мкр. г. Тобольска; КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-159-II до ВРУ-0,4 кВ на земляном участке №65 в 10 мкр. г. Тобольска Реконструкция 2ТП-10/0,4 кВ Документация о закупке №197 открытый запрос предложений №159 (бух: 013041 ЭСК "РП-10" Оборудование ТП-159 в г. Тобольске (дальше – Объект) (ТЗ № 16725 от 30.10.2012 г.).

Согласование проектной документации с надлежащими органами и органами местного самоуправления (по мере надобности такового согласования);

- Получение всех нужных согласований для производства Документация о закупке №197 открытый запрос предложений Работ, в том числе согласование проектной документации со всеми заинтересованными лицами;

- Укомплектование и поставка оборудования, материалов, девайсов изделий на Объект;

- Строительно-монтажные работы;

- Пуско-наладочные работы;

- Оформление прав на земляные участки Документация о закупке №197 открытый запрос предложений, нужные для строительства объектов, оформление разрешительной документации (в том числе разрешения на строительство), ввод объекта в эксплуатацию).

Работы производятся в согласовании с действующем законодательством РФ;


4

Пункт 1.2.

Место выполнения работ


Тюменская область, г. Тобольск, мкр Документация о закупке №197 открытый запрос предложений. 10, участок №65в.



5

Пункт 1.2.

условия поставки продуктов (выполнения работ, оказания услуг)

в согласовании с Техническим заданием № 16725 от 30.10.2012 г. (Приложение № 1 к Договору), план строительство КЛ-0,4 кВ (Приложение № 1 к ТЗ № 16725 от 30.10.2012 г.) и Проектом контракта Документация о закупке №197 открытый запрос предложений на выполнение комплекса мероприятий в целях воплощения технологического присоединения для ОАО «СУЭНКО».





Сроки выполнения работ

со денька заключения договора (контракта): малый срок 7 месяцев, наибольший срок 9 месяце, но не позже 10.10.2013 г Документация о закупке №197 открытый запрос предложений.


6

Пункт 1.3.

Исходная (наибольшая) стоимость договора (стоимость лота)

1 602 531,00 (Один миллион 600 две тыщи 500 30 один) рубль, в т.ч. НДС 18%;



7

Пункт 1.4.

Форма, сроки и порядок оплаты услуг

^ Форма оплаты: в безналичном порядке на расчетный счет Подрядчика.

Сроки и Документация о закупке №197 открытый запрос предложений порядок оплаты: в согласовании с графиком, обозначенным в договоре Заказчика.

8

Пункт 2.1

Содержание документации о закупке


Требования к качеству: качество оказываемых услуг должно соответствовать установленным для данного вида услуг нормам и требованиям действующего Документация о закупке №197 открытый запрос предложений законодательства РФ, также требованиям, установленным Техническим заданием и Проектом договора (контракта) (Разделы 4, 5 истинной документации о закупке).


9

Пункт 2.3.

Форма, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа объяснений положений документации о закупке

Дата Документация о закупке №197 открытый запрос предложений начала срока предоставления участникам размещения заказа объяснений положений документации о закупке – денек размещения на официальном веб-сайте уведомления о проведении закупки и документации о закупке. Дата окончания срока предоставления участникам размещения Документация о закупке №197 открытый запрос предложений заказа объяснений положений документации о закупке – «14» января 2013 г.

10

Пункт 3. 2.

Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на роль в закупке


Заявка на роль в конкурсе должна содержать документы, предусмотренные п. 3.2. Раздела 1 истинной Документация о закупке №197 открытый запрос предложений документации закупке.

11

Пункт 4.1.1.

Дата начала срока подачи заявок на роль в закупке

«24» декабря 2012 г.

12

Пункт 4.1.2.

Дата и время окончания срока подачи заявок на роль в закупке

«14» января 2013 г. 17 часов 00 минут

13

Пункт 4.1.3

Место подачи заявок на Документация о закупке №197 открытый запрос предложений роль в закупке

Заявки на роль в конкурсе подаются по адресу: г. Тюмень, ул. Одесская, 14, 3 этаж, 317 кабинет


14

Пункт 4.2.1.

Срок отзыва заявок на роль в закупке

Участник размещения заказа, подавший заявку на роль в закупке, праве Документация о закупке №197 открытый запрос предложений отозвать такую заявку до окончания срока подачи заявок на роль в закупке.

15

Пункт 5.1.1.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на роль в закупке и рассмотрения заявок на роль в Документация о закупке №197 открытый запрос предложений закупке

Вскрытие конвертов с заявками на роль в закупке и рассмотрения заявок на роль в закупке состоится «15» января 2013 г. по адресу: 625023, Наша родина, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, 14, 3 этаж, 317 кабинет.


16

Пункт 5.2.1.

Место и дата Документация о закупке №197 открытый запрос предложений воплощения оценки и сравнения заявок

Оценка и сравнение заявок состоится «16» января 2013 г. по адресу: 625023, Наша родина, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, 14, 3 этаж, 317 кабинет.

17

Пункт 5.3.2.

Дата направления приглашения участникам закупки на роль Документация о закупке №197 открытый запрос предложений в переторжке

18 января 2013 года, до 17-00.

18

Пункт 5.3.3.

Место, дата и время проведения переторжки

21 января 2013 года.


19

Пункт 5.4.1.

Время, дата определения фаворита закупки

22 января 2013 г.

20

Пункт 5.2.7.

Аспекты оценки заявок на роль в закупке

Оценка заявок на роль в закупке проводится Документация о закупке №197 открытый запрос предложений на основании последующих критериев:

^ 1. Стоимость договора. Значимость – 60 %.

2. Качество услуг и квалификация участника.

Значимость – 20 %.

2.1. опыт выполнения работ, подобных работам, являющимся предметом закупки -

До 1 года – 0 баллов, от 1 года до 5 лет – 10 баллов,

Выше 5 лет Документация о закупке №197 открытый запрос предложений – 25 баллов;


2.2. деловая репутация участника закупки (оценивается по усмотрению комиссии) - от 0 до 25_______________________Извещениюихся предметов закупки баллов;


2.3. наличие материально-технических ресурсов, имеющих у участника закупки для выполнения работ (оценивается по усмотрению комиссии) - от Документация о закупке №197 открытый запрос предложений 0 до 25 баллов;


2.4.наличие кадровых ресурсов, имеющихся у участника закупки для выполнения работ (оценивается по усмотрению комиссии) - от 0 до 25 баллов.

Срок выполнения работ. Значимость – 20%.

21

Пункт 5.5.1.

Срок заключения договора

не ранее даты размещения в установленном порядке протокола Документация о закупке №197 открытый запрос предложений, в согласовании с которым определен фаворит закупки

22




Обеспечение заявки на роль в закупке

Не установлено.

23




Обеспечение выполнения договора

Не установлено.

^ РАЗДЕЛ 3. Эталоны ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА И Аннотация ПО ИХ Наполнению


Форма 3.1.

ЗАЯВКА


на роль в Документация о закупке №197 открытый запрос предложений закупочной процедуре


1.  Изучив Документацию о закупке, также применимое к данному запросу предложений действующее законодательство _________________________________

(наименование - Участника размещения заказа)

В лице, ___________________________________________________________________

(наименование должности управляющего и его Ф.И.О.)

подтверждаем, что согласны Документация о закупке №197 открытый запрос предложений принять роль в открытом запросе предложений на выполнение комплекса мероприятий в целях воплощения технологического присоединения по техническому заданию от 30.10.2012 г. № 16725, установленных в Документации о закупке и предложенных нами в истинной заявке Документация о закупке №197 открытый запрос предложений на роль в открытом запросе предложений:


№ п/п

Аспекты оценки

Предложение участника размещения заказа

1

Стоимость договора, руб.

(Указать, включен ли НДС)





2.

Качество выполнения работ и квалификация участника

2.1. опыт выполнения работ, подобных работам, являющимся предметом закупки


2.2. деловая репутация участника закупки


2.3. наличие Документация о закупке №197 открытый запрос предложений материально-технических ресурсов, имеющихся у участника закупки для выполнения работ


2.4. наличие кадровых ресурсов, имеющихся у участника закупки для выполнения работ





3

Срок выполнения работ от малого до наибольшего





2. Истинной заявкой ________________________________________ гарантируем

(наименование Участника Документация о закупке №197 открытый запрос предложений размещения заказа)

достоверность представленной инфы и подтверждаем, что:

- в отношении нас отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа нулем и об открытии конкурсного производства, также отсутствие признаков банкротства, предусмотренных федеральным законом о несостоятельности Документация о закупке №197 открытый запрос предложений (банкротстве);

- в отношении нас не приостановлена деятельность участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Русской Федерации об административных правонарушениях, на денек подачи заявки на роль в открытом запросе предложений Документация о закупке №197 открытый запрос предложений;

3. В случае, если наши предложения будут признаны наилучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в согласовании с требованиями Документацией о закупке и на критериях, обозначенных в истинной заявке, в установленный срок Документация о закупке №197 открытый запрос предложений.

4. В случае, если нашей заявке на роль в открытом запросе предложений будет присвоен 2-ой номер, а фаворит открытого запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор в согласовании с Документация о закупке №197 открытый запрос предложений требованиями закупочной документации и на критериях, обозначенных в истинной заявке на роль в открытом запросе предложений.

5. Мы извещены о включении сведений о ____________________________

(наименование Участника размещения заказа)

в Реестр нерадивых поставщиков в случае уклонения нами Документация о закупке №197 открытый запрос предложений от заключения договора.

6. Сообщаем, что для оперативного извещения нас по вопросам организационного нрава и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника Участника размещения заказа)

_____________________ __________________ ________________________

(должность) (подпись) фамилия, имя Документация о закупке №197 открытый запрос предложений, отчество

(стопроцентно)

М.П.

Форма 3.2.


^ АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА


1. Полное и сокращенное фирменное наименование (наименование) участника размещения заказа его организационно-правовая форма (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица)




2. Место нахождения Документация о закупке №197 открытый запрос предложений участника размещения заказа (для юридического лица)




3. Почтовый адресок участника размещения заказа (для юридического лица) с указанием контактного телефона, адреса электрической почты




4. Место проживания (для физического лица), с указанием контактного телефона




5. Фамилия, имя Документация о закупке №197 открытый запрос предложений, отчество (на сто процентов) управляющего

Наименование учредительного документа, на основании которого действует участник размещения заказа

Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации

Номер и почтовый адресок Инспекции Федеральной налоговой службы, в какой Участник Документация о закупке №197 открытый запрос предложений размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика

ИНН, КПП участника




6. Банковские реквизиты (может быть несколько):

Наименование обслуживающего банка

Расчетный счет

Корреспондентский счет

Код БИК

Код ОКПО/КПП




^ Отсутствие данных, обозначенных в пт 5-6 истинной анкеты, не является основанием для отказа участнику размещения Документация о закупке №197 открытый запрос предложений заказа в допуске к роли в закупке



______________ ________________ ______________________

должность подпись фамилия, имя, отчество

(стопроцентно)

М.П.


Форма 3.3.


^ ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ Объяснений ПОЛОЖЕНИЙ

ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ


Директору ОАО «СУЭНКО»


К.И. Фрумкину


О предоставлении объяснений

положений закупочной документации


Просим объяснить Документация о закупке №197 открытый запрос предложений последующие положения закупочной документации на проведение открытого запроса предложений на выполнение комплекса мероприятий для технологического присоединения по техническому заданию от 30.10.2012 г. № 16725:





п/п

Раздел закупочной документации

Содержание запроса на объяснение положений закупочной Документация о закупке №197 открытый запрос предложений документации





























Ответ на запрос просим навести:


(наименование организации, почтовый адресок и/либо адресок электрической почты)


_______________ ________________ _____________________

Должность подпись фамилия, имя, отчество

(на сто процентов)

М.П.


Форма 3.4.

^ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА Роль В Документация о закупке №197 открытый запрос предложений ЗАКУПКЕ


Директору ОАО «СУЭНКО»


К.И. Фрумкину


Заявление об отзыве

заявки на роль в закупке


Реальным письмом _________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа)

уведомляем Вас, что отзываем свою заявку на роль в открытом запросе предложений на Документация о закупке №197 открытый запрос предложений выполнение комплекса мероприятий в целях воплощения технологического присоединения по техническому заданию от 30.10.2012 г. № 16725 и направляем собственного представителя

____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. вполне, должность, паспортные данные)

которому доверяем отозвать заявку на роль в открытом запросе Документация о закупке №197 открытый запрос предложений предложений (вправду при предоставлении доверенности и документа удостоверяющего личность).


Приложение:

  1. Доверенность на право отзыва заявки на роль в закупке №______от«____»_______20___;



____________________ __________________ ____________________

должность подпись фамилия, имя, отчество

М.П. (вполне)


Форма 3.5.

Сведения о выполнении подобных по Документация о закупке №197 открытый запрос предложений нраву и объекту работ за последние три года


Наименование и черта объекта

Заказчик (наименование организации, тел.)

Период выполнения работ

Объем СМР, тыс. руб.

Особенные условия выполнения работ

Виды работ, выполненные участником закупки своими силами

Дата Документация о закупке №197 открытый запрос предложений начала

Дата окончания

Общий (в случае генподряда)

В т.ч. выполненный своими силами

1

2

3

4

5

6

7

8

Опыт выполнения строительно-монтажных работ

































































































Текущая загрузка

















































Общий стаж выполнения работ электросетевого строительства



______________________________ ________________________________

Подпись Расшифровка

Форма 3.6.

^ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ





п.п

Наименование работ и шагов их выполнения

Начало работ

Окончание Документация о закупке №197 открытый запрос предложений работ

Примечание

1













2













3















__________________________________ ________________________________

Подпись Расшифровка


Форма 3.7.

Сведения

об оснащенности устройствами и оборудованием для выполнения работ по предмету закупки


№ п/п

НаименованиеМТР, тип, марка оборудования (прибора)

Кол-во единиц

Адресок нахождения

Год выпуска (ввода в эксплуатацию)

Предназначение

Рег. (заводской) номер

Дата проведения последней поверки Документация о закупке №197 открытый запрос предложений, технического ос-видетельствования

Право собственнос-ти либо другое право (хозяйственного ведения, опера-тивного управления)

Примеча-ние

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

^ Строения и помещения




























































^ Оборудование, машины, механизмы, инвентарь, спец ПО





























































Документация































В данной таблице перечисляются имеющиеся у участника закупки на правах принадлежности либо на Документация о закупке №197 открытый запрос предложений ином легитимном основании производственные площади, нужные для выполнения работ/услуг (построек и помещений с указанием их адресов), также машины, механизмы, оборудование и инвентарь, нужный для воплощения работ/услуг.

Участник показывает сведения об обеспеченности Документация о закупке №197 открытый запрос предложений Участника действующей по направлению производства методической, нормативно-технической и распорядительной документацией и сведения о наличии у Участника современного компьютерного парка и соответственного программно-информационного обеспечения, также об уровне автоматизации работ/услуг Документация о закупке №197 открытый запрос предложений.


________________________

(Должность)


________________

(подпись)


_____________________

(Расшифровка подписи)

«_____» _________________ 20___ г.







Форма 3.8.

СВЕДЕНИЯ

о кадровых ресурсах нужных для выполнения работ по закупке


Наименование и адресок Участника: _________________________________


Таблица 1. Общая штатная численность персонала и суммарная численность персонала, привлекаемого для выполнения Документация о закупке №197 открытый запрос предложений работ по договору

  1. ^ Штатный персонал

Подрядчик (Генподрядчик)

Субподрядчик

Общая численность

В т.ч. для работ по данному договору

Общая численность

В т.ч. для работ по данному договору

Руководящий, чел.













Инженерно-технический, чел.













Рабочие и спецы, в т.ч.:




















































































Остальные специальности













ИТОГО Документация о закупке №197 открытый запрос предложений:













*В Таблице 1 нужно указать полное количество имеющегося на предприятии персонала согласно штатному расписанию, также полное количество штатного персонала, планируемого к вербованию для выполнения работ по данному договору.

Таблица 2. Основной персонал рабочих специальностей Документация о закупке №197 открытый запрос предложений, привлекаемый для выполнения работ по договору, с рассредотачиванием по видам выполняемых работ

^ Таблица 3. Сведения о персонале привлекаемого для выполнения работ по договору



  1. Фамилия, имя, отчество спеца

  1. Профессия,

  2. специальность/ должность

  1. Стаж работы в данной либо аналогичной Документация о закупке №197 открытый запрос предложений должности, лет

  1. Принадлежность персонала (подрядчик, генподрядчик, субподрядчик)












































































____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)


^ РАЗДЕЛ 4 Техно ДОКУМЕНТАЦИЯ


1. Техническое задание № 16725 от 30.10.2012 г. (Приложение № 1 к Договору);

2. План строительства КЛ-0,4 кВ (Приложение № 1 к ТЗ № 16725 от 30.10.2012 г.).


^ РАЗДЕЛ Документация о закупке №197 открытый запрос предложений 5 ПРОЕКТ Контракта:


Контракт _______

на выполнение комплекса мероприятий в целях воплощения технологического присоединения


г. Тюмень «____» _____________ 2012 г.


^ Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания», именуемое в предстоящем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании _________________________, с Документация о закупке №197 открытый запрос предложений одной стороны, и

_________________________________________________________, именуемое в предстоящем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, заключили реальный контракт о нижеследующем:


^ 1. Предмет контракта

    1. Предметом реального Контракта является выполнение Подрядчиком по заданию Заказчика комплекса мероприятий в целях Документация о закупке №197 открытый запрос предложений воплощения технологического присоединения энергопринимающих устройств ВРУ-0,4 кВ на земляном участке для строительства Храма Вознесения Господня, размещенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. 10, участок №65в к электронной сети в согласовании с Техническим Документация о закупке №197 открытый запрос предложений заданием №16725 от 30.10.2012 г. (Приложение № 1 к истинному договору).

По истине Договору Подрядчик воспринимает на себя обязательства по выполнению последующих мероприятий:

      1. Оформление в согласовании с нормами действующего законодательства прав на земляной участок, нужный для Документация о закупке №197 открытый запрос предложений строительства объектов электросетевого хозяйства, предусмотренных Техническим заданием.

      2. Получение в согласовании со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ разрешения на строительство объектов электросетевого хозяйства, предусмотренных техническим заданием.

      3. Комплекс работ (дальше – Работы), включающий в себя:

«Строительство:

КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-159-I до ВРУ-0,4 кВ на земляном участке №65 в 10 мкр. г. Тобольска;

^ КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-159-II до ВРУ-0,4 кВ на Документация о закупке №197 открытый запрос предложений земляном участке №65 в 10 мкр. г. Тобольска;

Реконструкция 2ТП-10/0,4 кВ №159 (бух: 013041 ЭСК "РП-10" Оборудование ТП-159» в г. Тобольске (дальше – Объект). Согласование проектной документации с надлежащими органами и органами местного самоуправления (по мере надобности Документация о закупке №197 открытый запрос предложений такового согласования)

      1. Оформление в согласовании со ст.55 Градостроительного кодекса РФ разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (включая получение допуска Ростехнадзора и т.д.).

    1. Заказчик обязуется вовремя принять итог выполненных Подрядчиком Документация о закупке №197 открытый запрос предложений мероприятий и произвести оплату в согласовании с критериями реального контракта.

    2. Мероприятия в рамках реального контракта производятся иждивением Подрядчика.

    3. В целях выполнения Подрядчиком мероприятий в рамках реального Контракта (а именно, в целях дизайна Документация о закупке №197 открытый запрос предложений разрешительной документации для строительства Объекта) Заказчик выдает уполномоченному лицу (лицам) Подрядчика соответствующим образом оформленную доверенность на представление интересов Заказчика перед третьими лицами.

1.5. В случае, если в процессе выполнения мероприятий по истине договору по не Документация о закупке №197 открытый запрос предложений зависящим от сторон происшествиям появляется необходимость корректировки объема Работ (в том числе по причинам, вызванным конфигурацией определенного при заключении контракта направления трассы линейных объектов, места размещения ТП/РП и другим), стороны Документация о закупке №197 открытый запрос предложений подписывают дополнительное соглашение, в каком фиксируются модифицированный объем Работ, их цена, и, в случае необходимости, сроки выполнения работ.


^ 2. Стоимость контракта, платежи и расчеты

2.1. Общая цена мероприятий, выполняемых Подрядчиком в рамках реального контракта, составляет Документация о закупке №197 открытый запрос предложений ______________ (_________________________) рублей, в том числе НДС 18% - ________________ руб.

2.2. Цена мероприятий, выполняемых Подрядчиком в рамках реального контракта, содержит в себе все налоги, сборы и другие выплаты, связанные с исполнением контракта, и не подлежит изменению Документация о закупке №197 открытый запрос предложений в процессе выполнения, кроме случаев, прямо предусмотренных реальным контрактом.

2.3. Заказчик производит оплату цены мероприятий, выполняемых Подрядчиком, в последующем порядке:

- 10% от цены мероприятий, обозначенной в п.2.1. реального контракта – не позже 15 рабочих дней с момента Документация о закупке №197 открытый запрос предложений заключения реального Контракта;

- 30% от цены мероприятий, обозначенной в п.2.1. реального контракта – не позже 60 рабочих дней с момента заключения реального Контракта;

- 60% от цены мероприятий, обозначенной в п.2.1. реального контракта – не позже 6 месяцев с Документация о закупке №197 открытый запрос предложений момента подписания сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта / Акта о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов главных средств.

2.4. Подрядчик должен выставить Заказчику счет-фактуру, подобающую положениям ст.169 НК РФ, не позже 5 календарных Документация о закупке №197 открытый запрос предложений дней после выполнения мероприятий. В случае если Подрядчик не выставил в срок счет – фактуру, или выставил счет – фактуру, содержание которой не соответствует ст.169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку Документация о закупке №197 открытый запрос предложений в сумме налога на добавленную цена, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету либо возмещению из бюджета, при условии соответствующего дизайна и предоставления счета–фактуры.

Для целей внедрения реального пт стороны признают Документация о закупке №197 открытый запрос предложений, что понятие «выставил» значит изготовка и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной реальным пт, Заказчик не должен обосновывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов либо Документация о закупке №197 открытый запрос предложений возмещения Заказчику из бюджета.

2.5. Оплата по истине Договору делается методом перечисления денег на расчетный счет Подрядчика или передачей ценных бумаг, или другими методами по согласованию сторон.

2.6. При оплате валютными средствами, обязанность Документация о закупке №197 открытый запрос предложений Заказчика по оплате считается выполненной в момент списания денег с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. При оплате в другой форме, датой оплаты считается дата подписания акта приема-передачи векселей, или Документация о закупке №197 открытый запрос предложений дата подписания других документов о расчетах (в том числе соглашения о зачете).

2.7. Прекращение обязанностей методом зачета встречных однородных требований, также уступка прав требований без согласия Заказчика не допускается и оформляется контрактом.


^ 3. Сроки выполнения Документация о закупке №197 открытый запрос предложений мероприятий

3.1. Мероприятия в рамках реального контракта производятся в последующие сроки:

Начало выполнения мероприятий – дата подписания контракта,

Окончание выполнения мероприятий – ____________ с момента начала выполнения мероприятий.

Срок выполнения мероприятий является значимым условием реального контракта и Документация о закупке №197 открытый запрос предложений не подлежит изменению во время их выполнения.

3.2. В случае если в процессе выполнения мероприятий в рамках реального контракта возникнет необходимость внесения конфигурации в сроки выполнения мероприятий, такие конфигурации должны совершаться по Документация о закупке №197 открытый запрос предложений согласованию сторон в письменной форме и оформляться дополнением к договору.


^ 4. Права и обязанности Подрядчика

4.1. В рамках реального контракта Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить все мероприятия в объемах и в сроки, предусмотренных реальным Контрактом Документация о закупке №197 открытый запрос предложений.

4.1.2. Выполнить проектные работы в согласовании с начальными данными на проектирование и реальным контрактом.

Проектная документация, разработанная Подрядчиком по истине договору, должна соответствовать требованиям строй норм и правил.

4.1.3. Не заносить без подготовительного согласования с Заказчиком конфигурации Документация о закупке №197 открытый запрос предложений и дополнения в проектную документацию.

4.1.4. По согласованию с Заказчиком вовремя заносить в проектную документацию конфигурации, связанные с введением в действие соответственных вновь принятых нормативных актов.

4.1.5. Сдать Объект в согласованные с Документация о закупке №197 открытый запрос предложений Заказчиком сроки и в состоянии, обеспечивающем его эксплуатацию в согласовании с действующей нормативно-технической документацией.

4.1.6. При выполнении Работ, обозначенных в п.1.1.3. реального контракта:

1) Обеспечить создание работ в полном согласовании с установленными Документация о закупке №197 открытый запрос предложений сроками производства работ, нормами технической документации, действующей на период производства работ;

2) Устранять за собственный счет недочеты и недостатки, выявленные при приемке работ, и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, в сроки, согласованные с Документация о закупке №197 открытый запрос предложений Заказчиком;

3) Делать работы инженерно-техническим персоналом и квалифицированной рабочей силой в количестве, нужном для выполнения собственных обязанностей по истине договору;

4) Обеспечить соответствующее содержание и уборку места производства работ и прилегающей конкретно к ней местности Документация о закупке №197 открытый запрос предложений;

5) Обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций Правил внутреннего трудового распорядка на Объекте, правил технической эксплуатации и правил техники безопасности. Направлять Заказчику сообщения об устранении выявленных нарушений правил Документация о закупке №197 открытый запрос предложений техники безопасности при производстве работ своим персоналом и персоналом субподрядных организаций.

6) Делать на строительной площадке нужные мероприятий по охране среды во время проведения работ;

7) Обеспечить объект в нужном количестве оборудованием, материалами, конструкциями, инструментами Документация о закупке №197 открытый запрос предложений, приспособлениями и техникой для своевременного и соответствующего выполнения работ по Договору, в согласовании с проектной документацией; цена материалов и оборудования Подрядчик согласовывает с Заказчиком;

8) Обеспечить бесспорное выполнение срока производства работ;

9) Обеспечить Документация о закупке №197 открытый запрос предложений охрану Объекта, соответствующую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на местности Объекта. Делать своими силами и средствами на местности объекта все временные сооружения, нужные для хранения материалов и выполнения работ по истине Документация о закупке №197 открытый запрос предложений договору.

10) Направлять Заказчику сообщения об устранении выявленных нарушений правил техники безопасности при производстве работ своим персоналом и персоналом субподрядных организаций.

11) В течение 5 рабочих дней после подписания реального контракта назначить приказом ответственного Документация о закупке №197 открытый запрос предложений Представителя по производству Работ и уведомить об этом Заказчика.

Подрядчик имеет право поменять собственного Представителя, направив письменное извещение Заказчику не позже, чем за 10 дней до обозначенной подмены.

12) Организовать планирование и координирование всех шагов Документация о закупке №197 открытый запрос предложений работ.

13) Производить контроль за созданием работ, обеспечить решение вместе с Заказчиком, проектными организациями возникающих в процессе производства работ технических и организационных вопросов.

14) Производить разработку, координирование и проведение организационно-технических мероприятий, в целях своевременного Документация о закупке №197 открытый запрос предложений и высококачественного выполнения всех видов работ по Договору.

15) При готовности отдельных шагов в двудневный срок извещать об этом Заказчика.

16) Немедля извещать Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих годности и прочности Документация о закупке №197 открытый запрос предложений результатов выполнения работ или создающих невозможность ее окончания в срок.

17) Производить с момента начала работ и до их окончания ведение журнальчика производства работ, в каком отражается весь ход производства Документация о закупке №197 открытый запрос предложений работ, также все факты и происшествия, связанные с созданием работ, имеющие значение во отношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, сообщения о принятии работ, о проведенных Документация о закупке №197 открытый запрос предложений испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строительной техники, также все, что может воздействовать на окончательный срок выполнения работ по истине договору).

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Документация о закупке №197 открытый запрос предложений работ либо записями Подрядчика, то он излагает свое мировоззрение в журнальчике производства работ.

Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недочетов, обозначенных Заказчиком в журнальчике.

18) Письменно информировать Заказчика за 48 часов Документация о закупке №197 открытый запрос предложений до начала приемки отдельных ответственных узлов, конструкций и укрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком соответственных актов. Если закрытие работ выполнено без доказательства Заказчика либо Заказчик Документация о закупке №197 открытый запрос предложений не был информирован об этом либо информирован с запозданием, то по его требованию Подрядчик должен вскрыть всякую часть укрытых работ по указанию Заказчика, а потом вернуть её за собственный счет Документация о закупке №197 открытый запрос предложений.

19) Согласовывать с Заказчиком необходимость проведения дополнительных работ и роста сметной цены Объектов.

20) Исполнять приобретенные в процессе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям реального контракта и не представляют Документация о закупке №197 открытый запрос предложений собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

21) В течение 7 календарных дней со денька подписания Акта приемки законченного строительством Объекта, Подрядчик должен вывезти за границы Объекта принадлежащие ему строй машины и оборудование, тс, инструменты Документация о закупке №197 открытый запрос предложений, инвентарь, строй материалы, изделия, конструкции, демонтировать и вывезти построенные им временные строения и сооружения.

4.1.7. Делать в полном объеме другие обязательства, предусмотренные реальным контрактом.

4.2. В рамках реального контракта Подрядчик имеет право:

4.2.1. Завлекать третьих лиц Документация о закупке №197 открытый запрос предложений для выполнения мероприятий (их части). Подрядчик должен информировать Заказчика о заключении договоров с Субподрядчиками.

Если на субподряд передается выполнение работ (их часть), предусмотренных п.1.1.3. реального контракта, их цена не может превосходить 25% от цены Документация о закупке №197 открытый запрос предложений работ, обозначенной в п.2.1.2. реального контракта.

4.2.2. Выполнить мероприятия по договору досрочно.


dokumentaciya-o-zaprose-predlozhenij-na-pravo-zaklyuchit-dogovor-na-okazanie-uslug-po-postavke-kip-i-a-dlya-tehnologicheskoj-ustanovki-po-proizvodstvu-smazok-obshego-naznacheniya-dlya-oao-nk-rosneft-mz-nefteprodukt-lot-14-kipia-2013.html
dokumentaciya-ob-aukcione-23-oamk.html
dokumentaciya-ob-aukcione-dlya-provedeniya-otkritogo-aukciona-v-elektronnoj-forme-na-pravo-zaklyucheniya.html